1.1 Acheteur
Nom officiel: Mairie du Lamentin
Forme juridique de l'acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale
1. Acheteur
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: REALISATION DE TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL SOUPLE EXTERIEUR DU GROUPE SCOLAIRE DE PELLETIER
Description: Travaux nécessaires à la mise en place d'un revêtement souple extérieur, afin d'améliorer la sécurité et la fonctionnalité de la cour de la maternelle du Groupe Scolaire de Pelletier
Identifiant de la procédure: b2160c85-59b0-4783-915e-bdd010214231
Avis précédent: 01782d10-b1df-44a1-8deb-1aff8be7fd34-01
Identifiant interne: 2025M0018
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples
2.1.2 Lieu d'exécution
Ville: Le Lamentin Martinique
Code postal: 97232
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
2.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Quartier Pelletier, Groupe Scolaire de Pelletier
Ville: Le Lamentin
Code postal: 97232
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 80 000 Euro
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Réalisation de travaux de revêtements de sol souple extérieur du groupe scolaire de Pelletier
Description: Voir article 1 du CCTP
Identifiant interne: 1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples
5.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
Informations complémentaires:
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Groupe scolaire de Pelletier quartier Pelletier
Ville: Le Lamentin Martinique
Code postal: 97232
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
Informations complémentaires: Visite de site facultative, cependant se rapprocher du service Etudes et Suivi des Travaux à L'Entreprise, Mr Jean-Marc TINMAR ou Mme Ingrid SAINTE-ROSE-MARIE-SAINTE (tél. : 0596 30 00 70 - Courriel : jmtinmar@mairie-lelamentin.fr ou isrms@mairie-lelamentin.fr ), les visites à l'improviste n'étant pas autorisées. Durée du marché : - Préparation de chantier : 2 mois - Exécution des travaux : 1 mois. Départ du délai d'exécution, à compter de l'ordre de service de démarrage. Négociation interdite. Critères de sélection : Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances). Déclaration individuelle du candidat ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances). Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire. Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Capacité technique et professionnelle : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précisions s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Retenue de garantie prévue au taux de 3,00 %. Délai de garantie prévu (voir article 9 du contrat). Forme de groupement, pas de forme imposée. Justificatifs à fournir pour l'offre : - Contrat - DQE - Mémoire technique. Délai de paiement, 30 jours par mandat administratif, ville du Lamentin. Date limite pour poser des questions, le 06 juin 2025. En cas de difficulté ou pour toute information relative au téléchargement, les candidats devront impérativement s'adresser à la société Dématis à l'adresse suivante : http://www.e marchespublics.com téléphone 01 72 36 55 48 Fax : 01 72 70 55 57.
5.1.3 Durée estimée
Durée: 1 Mois
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 120 000 Euro
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Prix
Description: Prix : 60 %
Critère:
Type: Qualité
Nom: Valeur technique
Description: Valeur technique : 40 % - Mode opératoire (10 pts) - Planning détaillé (10 pts)
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des
critères: (Voir critères d'attribution cités précédemment)
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Martinique
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: Mairie du Lamentin
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Martinique
Organisation qui signe le marché: Mairie du Lamentin
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 120 000 Euro
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ANTILLES REVETEMENT SPORTIF ( ARS)
Offre:
Identifiant de l'offre: 2025-026
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 120 000 Euro
L'offre est une variante: non
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2025M0018-2025-026
Titre: REALISATION DE TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL SOUPLE EXTERIEUR DU GROUPE SCOLAIRE DE PELLETIER
Date de conclusion du marché: 21/08/2025
Organisation qui signe le marché: Mairie du Lamentin
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 2
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Mairie du Lamentin
Numéro d'enregistrement: 21972213900017
Adresse postale: Place Antonio MACEO
Ville: Lamentin
Code postal: 97232
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
Point de contact: Mesdames Gisèle RENARD et Clarisse COUENO
Téléphone: +596 0596300752
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administratif de Martinique
Numéro d'enregistrement: 17972000800020
Adresse postale: 12 Rue du Citronnier Plateau FOFO CS 17103
Ville: SCHOELCHER CEDEX
Code postal: 97271
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
Téléphone: +596 0596716667
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: ANTILLES REVETEMENT SPORTIF ( ARS)
Taille de l'opérateur économique: Petite
Numéro d'enregistrement: 43188905400026
Adresse postale: 10 ZI Vatable 2000
Ville: TROIS-ILETS
Code postal: 97229
Subdivision pays (NUTS): Martinique (FRY20)
Pays: France
Point de contact: Monsieur François GALLET DE SAINT AURIN
Téléphone: +596 0596483432
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0000
Nom officiel: DEMATIS
Numéro d'enregistrement: 45072478600030
Ville: Paris
Code postal: 75015
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 172365548
Adresse internet: www.dematis.com
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 7150a584-2dc9-4bbb-883e-6d96b2b16560 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 09/09/2025 19:50 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
