Commune de charavines : charavines travaux complementaires au projet de centre bourg sur l’emprise de la rue principale et du parking du clocher

AAPC - Marché public de travaux
MAIRIE DE CHARAVINES
15 Place de l’Eglise
38850 CHARAVINES
Tél : 04 76 06 60 09
Courriel : mairie@mairie-charavines.fr
Objet : CHARAVINES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AU PROJET DE CENTRE BOURG SUR L’EMPRISE DE LA RUE PRINCIPALE ET DU PARKING DU CLOCHER
Type de contrat : Marché public
Forme de groupement : Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire
Durée / Délai :
Phase 1 = trottoir de l’hôtel de la poste et de la rue du Clocher plus le parking de la rue du Clocher. De janvier à Mars 2026
Phase 2 = Plateaux sur les carrefours RD50 / Rue de la Mairie et RD50 / Avenue du Lac, à réaliser en coordination avec les travaux du Centre Bourg. De juin à septembre 2026
La présente consultation concerne :
Les travaux du lot unique paysage VRD concernant l’opération complémentaire de requalification du centre-ville de Charavines concernant :
• Carrefour Rue Principale (RD) / Avenue du Lac
• Carrefour Rue Principale (RD) / Rue de la mairie et espace devant la boulangerie
• Trottoir de la rue de la mairie à la rue du clocher (pieds de façades des projets connexes Hotel de la Poste et Hominvest)
• Parking paysager nouvelle construction 12 places (rue du clocher)
Les travaux du lot unique paysage VRD seront exécutés pour le compte de la COMMUNE DE CHARAVINES, maître de l'ouvrage, et seront dirigés par le groupement de maîtrise d’œuvre :
• Le perchoir paysage (paysagiste concepteur Mandataire)
• Otéis (BET VRD)
Lieu(x) d'exécution :
• Carrefour Rue Principale (RD) / Avenue du Lac
• Carrefour Rue Principale (RD) / Rue de la mairie et espace devant la boulangerie
• Trottoir de la rue de la mairie à la rue du clocher (pieds de façades des projets connexes Hotel de la Poste et Hominvest)
• Parking paysager nouvelle construction 12 places (rue du clocher)
Mode de passation : procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Type et forme de contrat : Il s'agit d'un marché ordinaire.
Décomposition de la consultation : Les opérations sont réunies en 1 lot unique
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 45113000-2 Travaux de chantier
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Forme juridique du groupement : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Variantes : Aucune variante n’est autorisée
Durée du contrat ou délai d'exécution : Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.
Visites sur site : Une visite sur site est possible et les conditions de visites sont les suivantes :
Pour prendre rendez-vous, Contacter M. Christophe GUERAUD-PINET, responsable des services techniques à la mairie de Charavines (téléphone : 06 76 75 23 55 – courriel : servicetechnique@mairie-charavines.fr)
Date et heure limites de réception des offres :
Lundi 27 octobre 2025 à 12 : 00
Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Prix : 40 %
Méthode : 60 %
Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation profil d’acheteur de l’Essor Isère et le dépôt des plis électroniques aussi sur : www.sudest-marchespublics.com
Date d’envoi à la publication : mardi 7 octobre 2025